家庭装修合同(2)
时间：2021-08-31家庭装修合同2
甲方：
乙方：
本按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合工程具体情况，双方协商一致，达成以下协议：
第一条工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程范围：工程建筑面积约2，装修项目以工程预算书所列项目为准。
4、承包方式：包工包料工程。
5、工期：从日，共计天。
6、工程质量：以国家验收规范为准。
第二条甲方工作
1、开工前天，向乙方提供经确认的施工图纸，并就图纸改动向乙方现场交底。向乙方提供施工所需的水、电、气等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉的各种申请、批件等手续。
2、指派为甲方工程代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其它事宜。
3、如确实需拆除原建筑结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。
第三条乙方工作
1、参加由甲方或乙方设计部组织的施工图纸现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
2、指派保量、按期完成施工任务，解决乙方负责的各项事宜。
3、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑结构及各种管线设备。
4、工程竣工未移交甲方前，负责对现场一切设施和工程成品进行保护。
第四条关于工期的约定
1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取措施的费用。
2、因甲方未按约定完成工作，影响工期工期顺延。
3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
4、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周累计计算）工期相应顺延。
第五条关于工程质量及验收约定
1、本工程以施工图纸、设计变更和验收规范为质量评定验收标准。
2、甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收。由乙方通知甲方参加验收，甲方接通知后不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方将自行验收，甲方应予承认。
3、由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费由甲方承担，工期顺延。
4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。
5、工程竣工后，乙方向甲方提交竣工验收申请，双方斟订时间验收（不超过申请提交三日内），到期未提出异议，示为同意。
第六条关于工程价款及结算约定
1、工程价格以家装工程报价单之双方确认暂定价作为付款依据，即（ 万元）。
2、工程完工后将以工程预算书所列项目及施工变更记录作为项目依据，以甲乙双方确认的工程量作为数量依据，以甲乙双方认可的材料价格作为计价依据编制工程决算书。
3、工程决算书之工程造价将作为尾款的付款依据。
4、本工程保修期为个月。
5、工程验收通过以后日内结清尾款。
第七条合同变更、解除及违约责任
1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。损失补偿按总造价的0.5%/天计算，若单方面违约，由违约方支付20%的违约金予对方。
2、由于乙方因施工质量给甲方造成重大损失的，由乙方负责该部分损失的赔偿，赔偿金由双方另行协商。
3、在执行本合同时，如遇内容增加，双方将签定补充合同作为原合同附件。
4、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
第八条争议或纠纷处理
本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
第九条附则
1、工程竣工后，乙方将留下售后跟踪服务单以备甲方及时回执，乙方在竣工验收后年内免费保修。
2、本合同壹式贰份，双方各执壹份。
3、本合同在工程尾款支付完毕后自动终止。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
家庭装修合同3
委托方（甲方）：
承接方（乙方）：
工程项目：
根据有关法律法规规定的原则，甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢，全包家庭装修合同[智库|专题]。为保证工程顺利进行，特签订本合同，以便共同遵守。
第一条：工程概况
1、甲方装饰住房系合法居住。
2、工程地址：___________。
3、居室规格：__________房型______房_____厅_____套，施工面积___________平方米。
4、委托方式：精装修全包（包工包料）。
5、工程开工日期：_______年_______月________日。
6、竣工日期：__________年_________月_________日工程总天数：_____________天。
第二条：工程价款
工程价款人民币 元，大写： 元整。
第三条：质量要求达到装修行业验收标准。
第四条：材料供应（乙方按合同要求自行购买）。
第五条：付款方式
1、合同一经签订，甲方即应给乙方预付100%工程材料款和施工工费的50%；当工期进度过半时，甲方即第二次付施工工费的40%。剩余10%尾款待甲方对工程竣工验收合格后5日内结算。（注：施工工费包括人工费）
2、工程施工中如有项目增减或需要变动，增减项目的价款，当场结清。
3、甲方未按合同规定期限预付工程价款的，每逾期一天按未付工程价款额的1%支付给乙方。
4、甲方在居室装潢中，如向银行按揭，须将按揭的凭证及相关文件（复印件）交给乙方。
第六条：工程工期
1、如果因乙方原因而延迟完工，每日按工费的1%作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工，每延迟一日，以装潢工程价款中人工费的1%作为误工费支付给乙方。
2、由乙方自行挑选的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由乙方承担，由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。
3、在施工中，因工程质量问题、双方意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以继续施工。
4、施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需签证，甲方须承担全部施工费用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承担责任，工期不变。
5、施工中，甲方未经乙方同意，私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期，甲方自负责任。
第七条：工程验收
1、工程质量验收，除隐蔽工程需分段验收外，待工程全部结束后，乙方组织甲方进行竣工验收。双方办—理工程结算和移交手续。
2、乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后，甲方应在三天内前来验收，逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方自负责任。甲方自行搬进入住，视为验收合格。
第八条：违约责任
合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额10%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。
第九条：双方如有争议可协商解决，协商不成向人民法院起诉。
第十条：合同生效
1、本合同和合同附件由双方盖章，签字后生效。
2、补充合同与本合同具有同等的法律效力。
3、本合同（包括合同附件、补充合同）一式肆份，甲乙双方各执两份。
甲方（业主）：
乙方：（签章）
签订时间：
【简单版家庭装修合同范本（精选3篇）】相关文章：
6.用工合同简单版
