安装合同

时间:2021-08-31

  随着法律观念的日渐普及,合同的类型越来越多,它也是减少和防止发生争议的重要措施。你所见过的合同是什么样的呢?下面是小编精心整理的安装合同9篇,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

安装合同 篇1

  甲方:xxx厂 法定代表人: 厂长

  乙方:

  甲方因业务需要,由乙方安装部分产品,双方经过协商,达成如下协议书:

  一、安装的项目名称和地点:

  二、安装的产品名称、规格、型号、数量和安装报酬:

  名称 规格 型号 数量 安装

  合 计

  三、完成安装的期限:

  从 年 月 日到 年 月 日

  四、安装的质量要求:

  五、安装的安全责任:

  乙方确保规范、安全地完成上述安装内容,安装过程中如发生人身、财产的损害事故的,乙方自行承担全部责任或者损失,与甲方无关;

  六、安装报酬的结算支付时间:

  七、违约责任:乙方每逾期一天,支付违约金 元;甲方逾期付款的,按照每日万分之二点一赔偿利息损失;

  八、如因本协议书发生纠纷的,双方协商解决,不成时交由xxx县人民法院裁判。

  九、本协议书经双方签章后生效,协议书一式二份,双方各一份。

  甲方:xxx厂 乙方:

  年 月 日

安装合同 篇2

  合同编号:

  签订地点:

  发包方:(以下简称“甲方”)

  承包方:(以下简称“乙方”)

  依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿和诚实信用的原则,甲乙双方就订立此合同,以资共同遵守。

  一、 合同内容的金额:见附件清单。

  二、 交货时间、地点、方式:

  交货安装地点为:

  三、 付款方式:

  1、合同签订后

  2、月天内付款

  3、工程全部完工后

  四、 工程要求

  工程质保期: (从工程完工开始算)不扣质保金。

  五、 验收

  1、 合同灯具安装且启用后,乙方向甲方填写《工程竣工报验单》,验收期为乙方填写《工程竣工报验单》后三天内;

  2、 验收合格后,甲方在《工程竣工报验单》上签字及加盖单位印章。

  如甲方无正当理由而拖延验收或不验收,超过本合同验收期的,则视为合同产品及安装已通过甲方验收合格。

  六、 乙方应履行的责任

  1、 乙方按时安装合同产品,并保证工程质量;

  2、 乙方免费补正、补齐包装或运输或安装过程中造成产品品种、型号、规格、质量不符或损坏、遗失;

  3、 工程质保期内有质量问题(不可抗拒除外),乙方无偿维修。

  七、 甲方应履行责任

  1、 甲方违反合同规定拒绝接受货物及安装的,应承担因此给乙方造成的损失;

  2、 甲方应按合同规定准时向乙方支付合同货款;

  3、 产品运抵达交货地点后,甲方应立即派人员对产品进行验收及签收;

  4、 甲方验收产品时,如发现货物的品种、数量、规格、型号不符,应在到货时间三个工作日内以书面方式向乙方提出异议,以查明产品缺损原因。乙方不承担任何超期的诸如以上问题的异议。

  5、 产品保质期内,甲方应承担其责任及疏忽所造成的损失。

  八、 违约责任

  违约方向守约方支付合同总价5‰每天的违约金。

  九、 不可抗力

  任何一方由于不可抗力原因不能屣行合同时,应在不可抗力事件结束后十日内向双方通报,以减轻可能给对方造成的损失,在取得不可抗力证明后,允许延期履行,部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

  十、 产品所有权

  甲方未向乙方付清产品货款前,产品所有权属于乙方,其它债权不得与此对抗。

  十一、合同附件

  1、

  2、

  3、 经双方签字盖章的产品技术图(与合同配置不符处,以本附件为准); 甲乙双方营业执照、法人代码证、法人授权委托书; 合同在执行过程中出现的未尽事宜,经双方协商而达成的纪要,与合同具有同等法律效力。

  十二、争议解决

  1、

  2、 本合同未作规定的,按照《中华人民共和国合同法》的规定执行; 如双方在合同履行过程中发生任何争议;协商未果,由原告方所在地法院判决。

  十三、合同生效

  1、 本合同经甲乙双方签字盖章,且甲方向乙方支付合同预付款后,即行生效;

  2、

  甲 方: 乙 方:

  代 表 人: 代 表 人:

  电话号码: 电话号码:

  日 期: 日 期:

  本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份,具有同等法律效力。

安装合同 篇3

  XXXXXXXXXXXXXXXXXXX甲方: 乙方:

  甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规精神,甲、乙双方本着平等互利的原则,经友好协商一致同意签订本合同志。

  第一条订购板房内容

  甲方向乙方订购的活动板房内容为:

  活动板房总面积计算规则:

  1、主体面积=外墙外面长×宽×层数

  2、室外楼梯、走道面积=自然层水平投影面积

  3、雨棚面积=雨棚水平投影面积的一半

  4、总面积=1+2+3

  第二条 合同金额

  1/平方米,板房金额(人民币): 元。

  (大写) 元。

  2型号板房单价为/平方米,板房金额(人民币): 元。

  (大写)元。

  3、上列单价、金额不包括土建、水电安装等项目的费用。

  4、其他约定: 。

  5、合同总金额(人民币) (大写): 元。

  第三条 付款方式:

  1、合同签订后,甲方应于年额 %的预付款计 元。

  (大写) 。

  2、板房钢构进场后2天内,甲方应向乙方支付合同金额的进度款,计 元。

  3、活动板房安装完工,甲方验收后3的尾款,计 元。

  4、其他约定 。

  5、在甲方未付清所有活动板款之前,本活动板房的所有权归乙方。

  第四条 安装地点及工期

  1、。

  2、安装平面布置方案详见甲方确认的平面布置图。

  3、安装工期:自甲方向乙方交付已达到设计强度并符合安装要求的基础起 个工作日。

  4、其他约定: 。

  第五条 工期顺延

  由于下列原因造成安装工期延误,工期相应顺延:

  1、甲方提出设计变更、增补及项目的增加;

  2、一周内因停电停水造成停工累计达八小时以上;

  3、甲方不能按约定期限提供材料堆场、清除障碍物、疏通进场道路和接通施工用水、用电;

  4、不可抗力:是指大雨、强风、水灾、地震等自然灾害或因政府部门等第三方干预导致安装无法顺利进行。

  5、甲方代表未及时对变更、增补等履行身份证手续,影响下一工序的进度;

  6、甲方不按合同规定及时支付预付款或进度款等影响施工进度;

  7、属于甲方分包的项目,未能配合安装进度;

  第六条 甲方责任

  1、负责办理活动板房的有关用地、报建手续。

  2、应在进场前两天完成现场场地平整和道路畅通,并按设计要求做好

  活动板房的基础。进场当天,甲方应派代表到安装现场与乙方进行交接,协助乙方顺利开工。

  3、向乙方免费提供100m以内的安装用水、用电接口。

  4、应按合同第三条规定的时间及时支付款项。如甲方未按时向乙方付

  款,甲方相应承担应付款项每天千分之三的滞纳金。因此造成停窝工,甲方应承担乙方工人的误工费,每人每天按30元计算。

  5、应在活动板房完工当天,派出现场代表会同乙方按合同及附件约定对

  板房进行验收,并办理验收交接手续。如甲方未到场参与验收而自行启用活动板房,则视为对本活动板房安装质量符合合同要求的确认和验收手续的完成。

  6、进场前,应对乙方提供的设计图纸予以确认。如再提出变更时,甲方应将变更内容书面致函对方,并承担相关费用。乙方现场安装人员在乙方下达变更指令后方能执行。

  第七条 乙方责任:

  1、按照合同约定的工期完成供应和安装任务;

  2、按照活动板房行业通用产品质量,满足甲方正常使用要求。其中

  楼面使用荷载不应大于150kg/m2。

  3、乙方提供自板房完工日起一年的保修服务(甲方项目工期不足一

  年的,保修致项目完工)。属乙方活动板房质量问题的,乙方予以无偿修补。

  4、其他服务:乙方保修期满后出现的问题或保修期内属甲方原因造成

  的损坏,乙方负责予以修补,修补费用由甲方承担。

  5、乙方安装期间属乙方原因造成的安全事故及损失由乙方承担。

  第八条 甲方支付给乙方合同款项时,收款单位全称必须填写:“雅致集成房屋股份有限公司福州分公司。”否则发生款项流失,其损失由甲方承担。

  第九条 本合同未尽事宜由双方本着友好合作精神协商后签订补充协议,补充协议与本合同有同等法律效力。

  第十条 本珍贵同自签订之日起生效,本合同在履行中如发生争议,双方应协商解决,协商不成时,应提交福州市台江区人民法院诉讼。

  第十一条 本合同一式份,具有同等法律效力。

  甲方盖章: 乙方盖章:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 代表签字: 代表签字:

  地址:地址:

  电话:电话:

  签约时间: 年 月 日

  签约地点