胜诉的拖欠工程款起诉状

时间:2021-08-31

胜诉的拖欠工程款起诉状

  近年来,建筑施工企业带资、垫资承包的现象,导致拖欠工程款的问题也越来越严重。那么,下面是小编给大家整理收集的胜诉的拖欠工程款起诉状,供大家阅读参考。

  胜诉的拖欠工程款起诉状1

  起诉单位:(全称):______市______县______建筑公司

  企业性质:集体

  经营范围:工业与民用建筑。

  流动资金:1xx. 5万元

  何时经何部门批准开业:______年______月份经______县基建局批准

  地址:______县______乡______电话:______________________

  开户银行:______工区历下办理处。帐号:__________________

  法定代表人姓名:_________职务:_________

  被告单位(全称): ______市职工教育培训中心地址:________市_______ -______路________号

  事由:建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷

  事实和理由:

  ______年______月______日, ______县建筑工程总公司______公司(原告,以下简称乙方)同______市职工教育培训中心(被告,以下简称甲方)签订了《建筑安装工程合同》,标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式,也工包材料”。承包额为4x5125. x4元。开工日期定为______年______月______日;竣工日期定为______年______月______日。

  合同签定后,乙方按时将设备机具等运进工地,但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好,直到______年______月______日乙方才正式开工。在长达一百七十七天之内,由于甲方的原因,造成乙方开进工地的xx余名职工无活可干,机具设备长期双里无用,给乙方经济上造成损失达xx5x.x3元。甲方虽然承担了25x11.43元的误工费,但尚有5xxxx. 3x元到今有承担赔偿损失的责任。

  两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后:,于______年______月______日,乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书(附原印件)。教学楼工程于______年______月______日完工。三幢楼均经 ______市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。

  工程结算书经甲、乙双方审定后,交______市建设银行校准定这杂,双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款,但至今甲方仍拖欠乙方工程款21xx3.xx元。

  从______年元月开始,甲方要求乙方为其零建工程拖工。经多次协商达成协议,乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。但价值1x4551. xx元的工租款至今不与乙方结算。因甲方一再拖欠乙方工程款,致使乙方工人工资长期不能支付,被迫于______年______月底撤离甲方工地。

  为了收回甲方拖欠的工程款,乙方组织专人多次与甲方交涉。开始,甲方以工程资料不全为由予以推拖,乙方只得将自己的全部资料复印交给甲方。后来,甲方又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款,并推而广之,拒绝审核乙方后期施工的全部零建工程的结算。

  综上所述,甲方违反合同书的约定,单方面地推翻合同书规定的有关条款,无理拖欠乙方工程款 给乙方造成了很大的经济损失。《民法通时》第一百零六条规定:“公民、法人违反合同或者不履行其他义务的,应当承担民事责任。”《经济合同法》第三十九条第二项一至五款和(建筑安装工程承包合同条例》第十三条第二项一至五欲规定:未能按照承包合同的规定履行自己应负的贵任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方因此发生的实际损失;不按合同规定拨付工程款;按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。

  诉讼请求:

  责令甲方偿付工程款和赔楼乙方经济损失:

  (一)付清宿舍楼、教学楼拖欠款21xx3.xx元;

  (二) 结算零建工程款:1x4551. xx元减去甲方垫付的材料款xxx13.3x元,应付给乙方工程款1xxxx.5x元;

  (三)赔偿乙方的经济损失:______年至______年度拖欠款的滞纳金545x5. xx iG;______年______月至______月设备闲置费5xxxx. 3x元

  以上三项合计,共24xxxx.x3元。

  此致

  ______市______区人民法院

  起诉单位:______县建筑工程总公司

  __________公司(盖章)

  _________年_________月________日

  附:1.本状副本1份;

  2.书证2x件。

  胜诉的'拖欠工程款起诉状2

  原告:××,男,汉族,1xxx年x2月xx日出生,身份证号码:xxxxxxxxxxx,住址:××,联系电话:××。

  被告:西安××建筑有限责任公司

  法定代表人:××,总经理

  注册号:x1x1xxxxxxx××41

  住所地:西安市高新区××路×乙××大厦1x层

  联系电话:x××××x5

  诉讼请求:

  1.请求判决被告向原告支付拖欠的工程款1xxxxx.xx元;

  2.判决被告向原告支付上述款项的利息5x24.55元(以1xxxxx.xx元为基数,以中国人民银行同期贷款利率5.x%为准从xxx4年1x月25日暂计算至xxx5年x5月xx日);

  2.诉讼费由被告承担。

  事实和理由:

  原告于2xxx年11月x4日与西安市××建筑工程公司签订了一份《室内地砖及瓷砖工程施工合同》,约定西安市××建筑工程公司总承包的陕西××工业有限责任公司××新厂区工程的“14#(仓库一)、15#(仓库二)、5#厂房、13#倒班楼室内xxx×xxx贴瓷地板砖、3xx×3xx贴瓷防滑地板砖、3xx×45x贴瓷墙面砖、12x×xxx贴瓷踢脚线及楼梯踏步贴瓷地砖”施工工作由原告组织包工队进行承包施工。另约定工程“全部竣工验收合格后,一月内付总工程款的xx%,剩余1x%工程款待质保期结束且无质量问题,一次性付清余款。

  截止2xxx年1x月25日,原告已按照双方约定完成全部工程施工,双方于当日进行了工程量的结算,工程验收合格,合同内结算总价为42231x.xx元,合同外完成工程结算总额为1441x.xx元,原告完成工程量最终结算总价为43xx2x.xx元。现本案项目已交付业主使用半年之久,西安市第一建筑工程公司在断断续续支付了部分款项后,对剩余的1xxxxx.xx元工程款拒不向原告支付,经原告多次催要无果,原告无奈只能向法院起诉。

  由于西安市××建筑工程公司于xxx4年xx月x4日将公司名称变更为西安××建筑有限责任公司,并进行了相应的工商变更登记,根据《公司法》第一百七十四条之规定,公司发生变更的其权利义务由变更后的公司承担。故在本案中应当由被告西安××建筑有限责任公司承担向原告支付拖欠的工程款1xxxxx.xx元及该欠款从2xxx年1x月25日至2xxx年x5月xx日利息5x24.55元的义务。

  现为维护原告合法权益,根据《合同法》、《公司法》的相关规定特依法向贵院提起诉讼,恳请依法予以受理。

  此致

  西安市××区人民法院

  具状人:

  年 月 日

  附:

  1.《室内地砖及瓷砖工程施工合同》复印件一份;

  2.工程量结算单复印件一份;

  3.原告身份证复印件一份;

  4.被告工商档案信息复印件一份。

【胜诉的拖欠工程款起诉状】相关文章:

1.拖欠工程款的起诉状

2.拖欠工程款起诉状格式

3.工程款结算起诉状

4.无拖欠工程款情形的承诺书

5.(拖欠工程款)民事再审申请书

6.工程款民事起诉状范文

7.2016最新工程款民事起诉状

8.拖欠货款起诉状