安装合同 篇5

　　甲方（承租方）：

　　乙方（出租方）：

　　根据《经济合同法》及有关规定，为明确甲方与乙方的权力义务，双方协商一致，签订本合同。

　　一、 租赁机械的名称、型号、数量、地点：

　　1、 名称：

　　2、 型号：

　　3、 数量：

　　4、 地点：

　　二、 进出场费、租金及其交纳期限：

　　1、 进出场费为人民币 元整，机械进场后五日内一次结清。

　　2、 按月结算当月租金，每月租金为人民币 元整，一次性定价不作调整。

　　3、 租赁费付款方法：从安装调试验收合格之日算起。下月月初3日内付清上月租赁款，如未按期付款，每天加收月租金1%的滞留金。

　　4、 春节放假期间，按租金的＿＿％收取台班。

　　三、 甲方责任：

　　1、 负责设备基础施工、制作。

　　2、 提供安全、可靠的电源，并将电源引入设备电源箱。

　　3、 积极配合升降机安装，拆除工作，保证进出场道路畅通，负责夜间施工照明。

　　4、 提供设备料具用房。

　　5、 承租过程中，确保机械辅件免遭丢失或损坏。

　　6、 提供操作人员食宿条件，伙食费用由乙方承担。

　　四、乙方责任：

　　1、 机械操作人员由乙方配备，保证持证随机上岗。

　　2、 配备三名操作人员，实行机械设备施工管理和安全管理的机长负责制。

　　3、 积极努力配合甲方施工，对工作不认真或服务态度差的操作人员，甲方有权提出更换。

　　4、 向甲方提供有关地基处理要求与基础图纸等有关技术资料，并进行书面交底，负责机械设备的进场安装、拆除，并向上级主管部门申请出具一切技术安全验收合格资料，甲方现场配合。

　　五、人员管理及安全责任

　　1、 乙方操作人员应严格遵守操作规程操作，严禁违章作业，因违规操作引起的责任由乙方负责。

　　2、 乙方应配合甲方做好文明施工、安全生产检查并参与创建文明工地活动。

　　3、 甲方违章指挥时，乙方操作人员有权拒绝作业，甲方人员不得进入机械操作室。

　　4、 甲方必须通知各施工队不得随意打开平台安全门，随手关门，不得违犯；如在电梯周围作业或需进入电梯运行场地，施工队要通知电梯司机停机，方可安全工作。电梯是垂直运行的，看不到上一层和下一层，如在电梯周围或场地内发生意外，乙方无任何责任。

　　六、租赁期间机械设备的维护保养及故障排除：

　　1、 租赁期间机械设备的维修保养及其费用均由乙方承担，并且保证机械设备的安全性能、技术性能符合国家规定。

　　2、 故障排除：乙方应使机械设备随时保持良好运转状态。若设备发生的故障现场人员不能排除时，乙方应迅速派专业人员赴现场排除。

　　3、 做好设备维修保养，及时处理故障，做到一般故障4小时内排除，大故障24小时内排除。每月累计停机修理不超过4天，如每超一天，甲方罚扣每月租金的三十分之一。

　　七、违约责任：

　　1、 甲方若不能按期足额付清月租，乙方有权停机待款，停机待款期间租赁费按正常租费全额结算,停机所造成的一切损失由甲方负责。

　　2、 因甲方的原因造成停工的，十五天内按正常费用结算。若超过十五天应以书面形式通知乙方，超过十五天的部分按正常租费的 %结算。

　　3、 甲方于报停前十五天以书面形式通知停机时间。机械使用完毕,甲方结清租赁费之日起十五天内退场。

　　八、其他约定事项：

　　九、争议的解决方式：

　　本合同履行中如发生争议，双方友好协商解决，无法协商时，依法向人民法院起诉。

安装合同 篇6

　　甲方:

　　乙方:

　　一、工程内容

　　1.工程名称:

　　2.工程地点:

　　3.承包范围: 干挂石材安装(包括龙骨架焊接、石材安装、设计、保温、打胶、下料等)。

　　4.工程造价:现场暂估量为 ㎡，安装费 ㎡(详见后附清单)。合同暂估价为人民币

　　5.结算方式:本合同为固定单价合同，单价一次包死，期间不再调整，结算面积以实际完成工程量计算。

　　6.工期:施工工期暂定为四个月。乙方必须按照男方要求按时完工，如因乙方原因延误工期，给甲方造成损失，乙方应承担违约责任，包括每延迟一日支付合同总价1%的违约金。

　　二、施工要求

　　1.乙方必须按图施工，图纸变更需经项目经理认可。

　　2.工程质量要求:安装工程质量要求为合格。石材安装应遵守国家和北京市的有关规定执行，严格施工，确保通过业主方、总包方、和监理方的验收合格。

　　3.安全生产:乙方人员进场后，应遵守甲方、总包方和监理方的规章制度，服从现场人员指挥。按国家、有关施工规范要求，

　　安全施工，杜绝现场安全事故，承担安全责任，一旦发生安全事故乙方负全部责任，若因施工不当发生安全事故及经济赔偿以及违规罚款等均由乙方负责。

　　4.工程保修:本安装工程保修期为壹年，自工程竣工验收合格之日起计算。保修期内乙方承担因安装质量问题造成的一切损失。保修期内免费维修，如遇使用不当或人为损坏，乙方免人工费维修，材料费用由甲方或责任方承担。保修期满后，乙方负责维修，费用由甲方或业主方承担。

　　三、劳保与工具

　　1.乙方应为所属管理人员及劳务人员签订劳务合同，办理人身意外伤害保险。由于乙方安全措施不力及违反甲方安全管理规定造成的安全事故和因此而发生的费用由乙方自负。

　　2防护用品、劳动人员工资发放等事宜均由乙方负责。

　　3.乙方自备必要的安装工具

　　4.甲方提供宿舍。

　　四、双方责任

　　1.甲方责任:

　　(1)负责对乙方的施工质量、安全文明施工的监督检查。

　　(2)负责对施工现场的生产、安全、技术等组织协调。

　　(3)负责业主方、监理方、总包方各方面的配合和现场协调。

　　(4)负责按时支付安装费用。

　　2.乙方责任:

　　(1)若工程质量不符合合同规定，不能通过甲方、总包方、监理方的验收，乙方负责返工返修直至符合要求，乙方承担由此造成的一切损失。

　　(2)由于乙方的责任造成的工期延误，所有损失由乙方负责。

　　(3)禁止乙方使用童工和北京市规定禁用的其他人员，如违反责任自负。

　　(4)成品保护:乙方在工程竣工验收前负责自己的成品保护。

　　3.如遇不可抗力造成损失，双方损失各自承担。

　　五、付款方式

　　人员进场资金自备，其次每月向甲方提报工程完工量，经甲方项目部核对工程量，按完成工程量的80%支付安装款，以此类推，竣工验收合格且甲乙双方核对完工程量后付至结算价的98%，剩余结算价的2%作为质量保修金，待质保期满后付清。

　　六、本合同一经鉴定，双方应当遵守，不得无故解除，如有违约，给对方造成经济损失的，按有关规定给予对方赔偿。

　　七、其他未尽事宜双方协商解决，协商不成的可向工程所属地的仲裁机构申请仲裁或向工程所属地的人民法院提起诉讼。

　　八、本合同一式四份，双方各执二份，经双方签字之日起生效。

　　甲方: 乙方:

　　负责人 负责人:

　　日期: 日期: