装修合同 篇4

　　业主 （甲方）：

　　联系电话：

　　施工方（乙方）：

　　联系电话：

　　甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等国家相关法律，在平等公正的情况下签订如下合同。

　　一、工程概况及价格

　　工程地址： 建筑面积: 使用面积:

　　本工程为清包装修工程，即乙方单包工，装修材料由甲方提供。

　　清包人工费总计 元，大写：

　　其中水电工 元，木工 元，泥工 元，油漆工 元。

　　二、付款方式

　　1.完工并验收完毕，甲方一次性支付工费,计 元。

　　2.工费中扣除保修金计 元，从竣工之日起1年后支付。

　　三、工期

　　1.从 年 月 日起至 年 月 日止，工期为 天。

　　2.因甲方因素拖延，工期顺延，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费 元/天。

　　3.施工前，乙方应组织相关施工人员详细了解本工程图纸及方案，并制定科学、高效的施工组织计划及质量事故紧急预案。

　　4.乙方出具水电施工图，木工施工图，并由甲方签字认可后方可施工。

　　四、材料及垃圾清运

　　1.乙方应提前7天向甲方提供需购材料清单，甲方应提前2天及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济

　　损失.

　　2.未经甲方同意，乙方不得自行采购材料，若已购买，甲方无条件拒绝使用并拒绝支付该材料的费用.

　　3.乙方应验收甲方所购建材的质量，发现质量问题应向甲方及时提出。乙方知道甲方所购建材有质量问题而不告之甲方，由此引起的

　　相关损失由乙方负责。

　　4.乙方应帮甲方收货，核对数量和配件的准确性. 乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入工地现场. 乙方应做好对施工完成

　　的成品保护工作.

　　5.未经甲方许可，严禁乙方携带任何建材出门，若发现此类现象，按材料价格的两倍从人工费中扣除。

　　6.甲方材料送至工程所在地的楼下，乙方任何施工人员应无条件搬运。每日垃圾应袋装并当日及时清理，由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所。工程完工后，乙方负责建筑垃圾清运。

　　五、 施工现场管理

　　1.开工前乙方应向甲方出示所有施工人员的身份证原件，并提供身份证复印件。

　　2.工地施工人员严禁在工地发生过夜、做饭等与装修无关的行为。乙方应具备在本市暂住、工作的一切证件，因证件不全引起的相关损失由乙方自行承担。甲方协助乙方办理小区出入证件并支付相关费用。

　　3.乙方指定由 为工地现场负责人， 为替补负责人。乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员，每天工地现场必须保持2人以上的施工人员。未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或怠工。

　　4.在施工期内，乙方随时应甲方要求陪同挑选材料。

　　5.乙方自带施工所需工具，并保证工具的安全性和良好使用性，乙方自行承担工具维修费。

　　6.现场禁止使用明火；现场禁止吸烟；油漆材料必须和其他材料分开放置。

　　六、 维修

　　因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应在两年内无偿维修。普通维修乙方应在甲方通知乙方后24小时内及时维修，特殊情况（水、电问题）乙方必须在8小时内赶到并维修。若因乙方未能按合同及时完成维修，甲方可以安排其他施工队进行维修工作，所发生的人 工费用按实从保修金中扣除。

　　七、 合同附件

　　合同附件有：双方签字认可生效的施工项目及报价清单；乙方开出的材料采购清单；乙方开出甲方签字生效的水路、电路施工图、家俱施工图；由甲方签字生效的工程项目工艺验收清单；乙方负责人及施工人员身份证复印件。

　　八、 合同争议

　　本合同一式两份，甲乙双方各执一份。出现争议双方先行协商，协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。

　　九、 其它说明和要求

　　1. 乙方必须严格保证施工质量及工艺，严格按照工程项目工艺验收清单施工，如验收时如发现质量问题，施工承包人应立即予以改正，在未达到业主的整改要求前业主有权拒付人工费。由乙方承担由此造成的一切损失。

　　2. 业主委托施工承包人购买的材料，施工承包人在购买和运抵施工现场前其制造厂商、品牌、规格、单价等须征得业主认可，应有有效发票，否则业主有权拒绝验收并提出退货、返工及赔偿损失。

　　3. 保证体现原先商定好的装修设计思想，除甲方同意外，不得擅自改动装修方案。

　　4. 业主购买的由生产商、供应商、销售商负责上门安装的设备和材料在上门安装时，施工承包人应积极作好相关的辅助配合工作(包括所购的材料、设备等协助搬运至现场)。

　　5. 合同约定的装修要求外，

　　6. 水、电施工完毕，乙方必须提供水、电竣工图给甲方存档。

　　7. 施工人员要文明施工，要爱护室内原有设施；若墙身不再刷油漆或贴墙纸，不得将木板靠置在墙上；重物或有钉子的木板不准在地板上拖动；不准踏在家具面、门、抽屉和面盆上工作。不要让水泥、沙石、硬纸等建筑材料或垃圾充塞水厕或下水道。业主所有的物品未经许可，不得擅自处理。业主对违反要求的施工人员有权要求更换，乙方现场负责人无条件立即执行。

　　8. 承包人应加强对现场施工人员防火防盗安全教育，施工人员不得在施工现场违法乱纪，一旦发生问题，后果自负。

　　9. 家庭装饰应符合《装饰工程施工及验收规范》及现行有关标准、规范、规程的规定。

　　10. 由乙方全面负责防水工程质量，若因漏水造成任何损失，由乙方承担全部责任并赔偿全部直接和间接损失。

　　11. 若由于乙方电路工程质量问题造成甲方电器、家具等损坏的，由乙方赔偿全部直接和间接损失。

　　12. 甲方对该合同保留最终解释权。

　　甲方代表：

　　签 章：

　　联系电话：

　　签约日期：

　　乙方代表：

　　签章：

　　联系电话：

　　签约日期：

装修合同 篇5

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方的计算机信息机房工程及其设备安装工程项目，确定乙方为施工安装单位，根据《中华人民共和国合同法》，双方本着互惠互利的原则，经多次洽商，达成如下合同：

　　1.1工程概况：

　　本工程主要包括系统计算机机房装修.机房设备的提供安装调试.及其工程。

　　1.2项目名称：

　　1.3承包范围

　　系统工程设计.施工.及设备材料供应。

　　1.4施工地点

　　1.5本合同遵循的技术规格和标准及优先原则：

　　1.6质量合保证

　　乙方须承诺，本工程中所选用的材料及设备均严格按照本合同材料及设备清单中所列出的产地和数量去选项购，并须获得甲方的认可和支持，以确保本工程符合以上标准。

　　第二章甲乙双方的责任

　　2.1甲方的责任：

　　1）负责协调施工现场各工种间的配合。

　　2）负责对工程施工进度及质量进行检查.监督，发现问题及时提出并通知乙方及时纠正.

　　3）向乙方提供满足施工用水，电及相应的办公条件及堆放材料的库房。

　　4）对乙方提供的各种技术文件，资料保密，不以任何形式扩散给第三者。

　　2.2乙方的责任：

　　1）负责本系统工程施工图纸设计。

　　2）负责按合同规定施工，确保工程进度，按照甲施要求完成各项工作。

　　3）负责按照经过甲方审批过的施工设计图和有关规范施工，确保工程质量。

　　4）负责成品交验前的保护，保养。

　　5）做好施工记录.隐蔽工程记录，并汇集施工技术资料。

　　6）负责办理有关手续，并确保系统按期验收使用。

　　7）负责培训甲方使用和管理本系统的技术人员。

　　8）乙方进场施工人员必须服从甲方的统一管理，如违反甲方管理制度，视情节予以处罚直至清退出场。

　　9）做好施工组织管理，保持现场清洁，器材堆放整齐并及时清理现场垃圾，做到文明施工。

　　10）做好现场人员的安全培训工作，现场施工严格遵守甲方及地方安全部门的多项管理制度，乙方发生的一切安全事故均由乙方自行负责。

　　第三章材料及设备

　　3.1材料及设备到达目的地为工地现场。

　　3.2装修材料10天内交货，设备7天交货。本项目施工时间为30个工作日；

　　3.3所有材料均由乙方组织采购，甲方须提供一封闭场所供乙方保管材料使用。

　　3.4材料.设备除甲方另有书面变更要求外，均须按投标报价中所列产品型号.产地进行采购。

　　第四章合同价款

　　合同总价为：

　　计人民币：元整

　　合同总价包括附件的设备清单所列设备.系统的安装调试及其运保费.税金等所有的相关费用。

　　第五章付款方式

　　5.1合同签定后一周内，甲方需向乙方支付合同总价的30%作为备料款，计人民币元整。

　　5.2乙方工程施工完毕，验收合格，正常使用后，甲方支付至所有款项90%的竣工款，乙方工程价款计人民币：（以最后决算为实际价格）。剩余10%作为质保金，工程验收1年付清。

　　5.3甲方支付给乙方的工程款项，乙方必须开具有效的正式的工程安装发票，给甲方入帐。

　　第六章工期

　　6.1本合同甲乙双方签定之日起，乙方即开始进行施工准备工作。

　　6.2根据甲方的施工进度安排施工工作。______年____月____日开始施工。

　　6.3乙方的施工计划安排需经甲方书面确认后方可执行；甲方原因造成的停工及工期延误，乙方必须当日向甲方提出书面报告以供审批；甲方须在48小时内予以书面答复，若逾期不予答复，则表示甲方同意乙方的报告。

　　第七章设计变更

　　甲方因变更设计时，应书面通知乙方；乙方按规定需变更时，应由甲方签证，竣工时按工程量增减的签证进行调整和结算，未经甲方代表确认的变更无效，不可作为结算依据。

　　第八章工程验收

　　8.1工程完成后，乙方提交工程竣工报告，七日内由甲.乙双方对工程进行验收。

　　8.2工程验收时，乙方应向甲方提供本系统全套工程设计.施工文件及图纸，并提供全套电子管理文档。

　　8.3按国家和地方当局的相关施工规范，验收规范和标准作为验收依据。

　　8.4甲方需在三日日内验收完毕，并在验收报告单据上签字盖章。

　　8.5若经确定为不合格工程，则乙方应及时修正，并直至工程验收合格。

　　第九章保证及处罚

　　9.1乙方保证本系统中所使用的所有产品免受第三方提出关于侵犯其专利权.商标权或工业设计权的起诉。

　　9.2乙方保证本系统的设计.施工.验收.开通.正常使用。

　　9.3乙方保证按照甲方施工进度安排完成各项工作，如逾期，每天按工程款的0.1%支付违约金。

　　9.4乙方保证在本系统保修内提供4小时快速响应，24小时内现场服务。

　　9.5乙方提供综合布线线路15年质量保证，质保期从工程验收合格后开始计算；网络设备及他1年质量保证，质保期从设备验收合格后开始计算。质保期内，乙方负责设备非人为损坏的免费维修.更换（详见产质保规定），保障产品的正常使用。整个系统乙方提供2年免费维护。

　　9.6凡购买乙方销售的产品设备，自验收合格之日起（一年）内如非人为因素引起的故障，经检验属实可免费更换.维修，但下列情况不属保修范围。

　　1、不正确操作，造成产品损坏：

　　2、自行拆卸，标贴损坏，日期涂改，产品人为损坏，进水，变形，受潮，自然灾害，雷击等。质保期后乙方提供维修服务，修理所需交通费及更换零配件费用由甲方承担。

　　9.7如在接入弱电系统工程中因使用甲方已有的线路与设备而有故障的，由甲方负责。

　　第十章仲裁与诉讼

　　10.1执行合同过程中甲乙双方发生争议的问题，均应通过双方友好协商解决，协商不能解决的争端，提交甲方所在地法院诉讼解决。

　　10.2除另有裁决外，仲裁费与诉讼费由诉讼方承担

　　10.3在仲裁与诉讼期间，除正在仲裁与诉讼部分外，合同其它部分继续执行。

　　第十一章其它

　　本合同附件及乙方投标书与合同正本具有同等法律效力。本合同一式两份，甲乙双方各持壹份；本合同自双方签章双方往来文件，均应以书面形式为准。本合同如有未尽事宜，甲乙双方协商解决，或另订补充条后生效。

　　甲方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日