责令停工通知书

时间:2021-08-31

责令停工通知书范文

责令停工通知书范文1

致:项目部

  你项目部施工的工程,经年月日检查,发现存在重大安全隐患:根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》及工程建设强制标准条文等有关规定,现责令你项目部:立即停止部位的施工。

  整改完毕后将整改情况用安全隐患整改反馈单回复报送公司,公司再组织人员进行复查合格后方可恢复施工。

  特此通知。

  检查人:

  年月日

责令停工通知书范文2

________________:

  你单位(人)________________________________________,违反了________________________的规定,依据______________的.规定,现责令你单位(人)于___年__月___日起停业整顿;予以改正。

  被处罚单位人如对以上行政处罚不服,可于60日内向___________提起行政复议,也可于___月内向人民法院提起诉讼。

  __________工商行政管理局

  ______年______月______日

责令停工通知书范文3

xx单位:

  你单位xx工程,经查存在以下重大隐患:

  根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》等有关规定,我局现责令你单位:

  □立即停止限于《复工申请书》报 申请复查。经复查并书面同意复工后方可恢复施工。

  □对工地立即全面停工整改,限于年月日前整改完毕并填妥《复工申请书》报 申请复查。经复查并书面同意复工后方可恢复施工。

  (以上打勾项为唯一选项)

  在此期间你单位应采取措施,防止发生安全质量事故。逾期未申请复检或未改正的,我局将按相关规定予以处罚。

  xx县公路管理局

  接收人签名:

  检查人签名:

  年 月 日

责令停工通知书范文4

  建房住户:

  地址:

  相关法律法规、技术标准: 《安全生产法》、《电力法》、《陕西省安全生产条例》等相关法律法规。

  存在问题:

  1、建房住户欲盖(地上)两层民房,现一层主体已经成形,由于高压电线横跨一 层主体上空,现严重阻碍二层建设,更存在严重安全隐患。

  2、安监、电力、国土、镇政府及村委会进一步查看实际情况,讨论解决消除安 全隐患,并拿出相应方案报上级批准。

  3、在安全隐患未解决之前,建房住户不得私自再动工建房。

  土桥镇街道整改要求:安全隐患未解决前不得进行动工建房,否则一切后果由建房住户承担。

  整改条件:安全监管人员检查达到安全生产要求后,同意继续动工建房。

  签发人: xxx

  签发日期: 20xx 年 3 月 25 日

  安监机构: (公章)

  说明:村民建房存在安全隐患,责令停工整改。

责令停工通知书范文5

河南xx有限公司:

  经查,你公司于20xx年7 月5 日,在进场装修原材料中存在材料品牌、规格型号与投标报价单中不符的情况。

  当日已责令你公司自接到通知之日起,立即停工,待更换为符合要求的材料及构配件后继续施工。

  限你公司20xx 年7 月11 日前书面回复整改意见,如未按时 回复,我方将另择施工单位施工,本工程中标通知书作废处理。

  特此通知。

  当事人签字:

  甲方人员签字:

  日期:

责令停工通知书范文6

  编号:

  xx单位:

  你单位xx工程,经查存在以下重大隐患:

  根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》等有关规定,我局现责令你单位:

  □立即停止限于《复工申请书》报 申请复查。经复查并书面同意复工后方可恢复施工。

  □对工地立即全面停工整改,限于年月日前整改完毕并填妥《复工申请书》报 申请复查。经复查并书面同意复工后方可恢复施工。

  (以上打勾项为唯一选项)

  在此期间你单位应采取措施,防止发生安全质量事故。逾期未申请复检或未改正的,我局将按相关规定予以处罚。

  西峡县公路管理局

  接收人签名: 检查人签名:

  年 月 日

【责令停工通知书范文】相关文章:

1.公司停工通知书范文格式

2.停工通知书常用范文

3.责令停业整顿通知书

4.责令改正通知书的写作参考范本

5.停工的造句

6.建设工程施工局部停工整改通知书

7.春节停工放假通知

8.停工安全承诺书范文