钢筋工协议书6

　　一、牢记“安全生产，人人有责”，树立“安全第一，预防为主”的思想，积极参加安全生产和安全教育竞赛活动，严格遵章守纪，不违反劳动纪律，坚守岗位，不串岗，不酒后作业，禁止到处抽烟，只能在固定的吸烟点吸烟，接受安全教育。

　　二、认真学习钢筋工安全技术操作规程，熟识安全知识，严格执行规章制度和安全技术措施，不违章作业，不冒险蛮干，拒绝违章指挥。对违规操作，违反操作规程的人，并接受处罚。

　　三、坚持上班自检制度。对所使用的脚手架、板、安全挂钩、安全门，施工环境的洞口、安全网、电线等进行全面检查，排除不安全因素，不符合要求不得施工，加强自我防护。

　　四、要严格执行安全技术施工方案和安全技术交底，不得任意变更、拆除安全防护设施。

　　五、正确使用防护用品，要衣着整齐，上岗前戴好安全安全帽，危险处操作系好安全带。

　　六、在基槽里注意塌方，要多看一眼留心周边。

　　七、实行文明施工，不得从高处往地面抛掷物品，随干随清，按类堆放钢筋。

　　八、 使用吊车时要用钢板垫好吊车腿，不要站在大臂下面。

　　职工签字

　　日期

钢筋工协议书7

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方将西关村私人工程的钢筋制作，安装工程发包给乙方施工，为了明确双方责任使项目保质、保量按期完成，经双方协商，特订如下条款：

　　一、承包方式：包工不包料

　　二、承包内容：

　　1、本工程的钢筋制作、安装工程。

　　2、乙方开工前计算好本工程钢筋的材料计划，准确率控制在98%以内，并负责钢筋进场卸车分类堆放整齐。

　　3、乙方负责钢筋焊接，因焊接技术不好原因造成不合格，产生一切费用由乙方自行承担。

　　4、负责钢筋转运、半成品的堆放，以及原材料的分类堆放整齐。、

　　三、承包价格：

　　按建筑面积（ ㎡/元） 进行结算，如乙方在施工过程中，钢筋的浪费率超过2%时，其多余短钢筋及浪费的钢筋按购买价折算作为乙方的工程款。

　　四、质量要求：

　　乙方必须按设计图纸及施工验收规范要求施工，服从甲方管理人员按排，遵循建筑施工规范。所完工的项目必须达到合格标准。若质量经甲方、业主、验收不合格，其一切返工费、材料费均由乙方自行承担，并给予一定的罚款。

　　五、付款方式：

　　每层付65%，剩余35%待主体完工后付清。

　　六、工期：

　　按甲方规定时间内完成，如每推迟一天完成，每平方承包价格除低1.00元。

　　七、安全责任：

　　乙方文明施工必须按照安全施工操作规程施工，若出现任何安全责任事故，均由乙方自行承担，甲方概不承担任何责任。

　　八、奖罚标准

　　为了确保工程质量，更好落实本合同各项条款落实，适当采取经济手段来管理，特别制定以下奖罚标准，希望乙方配合。

　　1、不按施工图纸及甲方要求施工者，发现一次罚款200元。

　　2、浇筑混凝土时要有专人跟班作业，无人跟班一次罚款100元。

　　3、钢筋绑扎安装，超出图纸及规范要求者，一处罚款50元。

　　4、通长钢筋必须挂线校直，违者每发现一处罚款50元。

　　5、钢筋绑扎不牢引起开扎及钢筋位移的，发现一处罚款50元。

　　6、钢筋绑扎好按要求放置垫块，拆模后发现有钢筋外露者，一处罚款50元。

　　7、不服从甲方管理者罚款500元。

　　8、每天下班前，乙方应自觉清理所用材料，不能乱扔乱放，如发现达不到要求者，罚款100元。

　　9、钢筋绑扎前，应等木工将模板上的杂物及锯沫清理干净后再施工，违者一次罚款100元。

　　10、施工现场所有甲方钢筋、架材、机械归甲方所有，乙方不得转借、贩卖，否则，发现一例罚款500元。情况严重者加倍罚款。

　　九、材料、机械工具的供应及使用

　　1、乙方有义务妥善保管使用机械、工具、架材。日常保养、维修的人工费用由乙方承担。不用的甲方材料应保质保量如数交还。无故损坏，乙方负责赔偿。

　　2、乙方应合理使用材料，现场日日清、日日净，剩下的短钢筋能焊接或搭接使用的要全部用上。给甲方造成浪费的，将视情节轻重给予处罚。

　　十、其它：

　　乙方应珍惜甲方各种材料，注意文明施工，做到工完场清。此合同一式两份，自签字之日起生效。

　　甲方： 乙方：

　　20xx年 月 日

钢筋工协议书8

　　甲方：

　　乙方：

　　为共同搞好……工程项目的施工生产工作，顺利完成工程施工任务。根据国家相关法律法规、条例和甲方与工程建设单位签定的《建筑工程施工合同》，甲乙双方就该工程的钢筋工部分工程量内容劳务承包（包括自负、低耗品、劳保用品）等事宜，经协商达成协议，签定本合同，供双方信守。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　4、工程承包方式为包工不包料、工程施工内容：图纸内所有钢筋工工程量；按工程实际建筑面积结算；增减项目需经甲乙双方协商确定单价签认后生效，才能进行施工。

　　5、双方商定本工程工期 90 天，乙方需按时、按质、按量完成全部施工及安装项目。即自 年 月 日起计。

　　6、乙方签订合同前必须交付 5万 元人民币工程进度保证金于甲方、开工一个月后能达到甲方施工进度要求，退还给乙方。

　　7、承包范围及价格：范围：钢筋制作、绑扎、机具、扎丝、所有焊接、试件取样、焊药。价格：按建筑面积，每平方米28元（含基础）。

　　二、甲方工作

　　1、向乙方提供施工所需的水、电、设备等设施。

　　2、对工程质量、进度进行监督检查，及时办理验收结算。

　　3、甲方指派人员参与或监督工程施工，甲方所派人员的行为，甲方应予以承认。

　　4、及时履行乙方的其他协助义务。

　　三、乙方工作

　　1、乙方派出专职工地分项班组长，负责合同的履行，按图纸的要求组织施工，保质、保量按期安成施工任务，解决乙方负责的各项事宜。

　　2、执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定，对施工现场的防火安全负责。

　　3、严格按照甲方签认的图纸或说明进行施工，做好各项质量施工和检查。

　　4、工程完工未移交甲方之前，负责对现场和施工成品进行保护。

　　5、乙方必须无条件服从甲方管理安排

　　四、关于工程款及结算的约定

　　1、甲方按乙方每月完成工程量的70%支付工程量款。

　　2、主体封顶验收后，甲方支付乙方已完成工程量款的90%

　　3、工程竣工验收一个月后甲方付清全部工程量款给乙方。

　　4、乙方每月必须凭工人当月工资表到甲方财务办理工资款。否则甲方不给予办理；

　　五、关于材料供应的约定

　　1、本工程甲方施工的材料，应为符合设计要求的合格产品，分别在工程施工之日前三日之内，由甲方采购供应到工地现场。甲方提供的材料、设备，发生了质量问题和规格差异，对工程造成损失，由甲方负责。甲方供应的部分材料由乙方验收后保管。

　　六、关于双方责任的约定

　　1、甲方的责任：甲方原因影响工期相应延长，造成乙方损失，不能按时提供材料、设备；不能按期支付工程款，甲方承担相应的费用。

　　2、乙方的责任：不能按照工期开工或中途无故停工，影响工期相应损失，由乙方承担。对竣工验收后，保修期一年内发现属于乙方施工、安装的质量问题，由乙方免费维修。乙方在施工过程中，违反操作常规，造成人员伤害，由乙方负责。

　　3、由于乙方施工造成甲方物品损坏，乙方应以及时修复或赔偿。

　　七、关于设计与施工及验收的约定

　　1、乙方必须按甲方签定图纸施工、安装。

　　2、施工过程中，甲方提出变更设计、停止施工或增减项目，应以书面形式通知乙方，列明停止施工或变更、增减原因、时间、材料等。乙方根据变更要求，两天内向甲方提交变更所采取措施、增减的造价（因停工等原因造成的材料浪费）等费用清单。

　　3、隐蔽工程在隐蔽前，由乙方通知甲方到场验收，甲方两天内不验收，乙方可自检后隐蔽，并如实填写隐蔽记录，甲方应予以承认。

　　八、奖赏和违约责任

　　1、由于甲方原因，在施工当中导致延期或中途停工，除顺延工期外，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方应支付乙方 1000 元；甲方不按合同的约定预付工程款，每拖期一天，按付款金额的 1% 加付滞纳金。

　　2、按甲方和乙方协定的施工进度计划，由于乙方原因，逾期完工，每逾期一天，乙方支付 1000 元违约金。如三个工作日内还未能调动人员完工。甲方有权单方终止合同。乙方无条件退场。

　　九、合同份数

　　本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　十、其它

　　本合同经双方签字后生效，如有不尽事宜，双方本着友好互利原则协商解决。如协商调解不成，双方同意向 人民法院起诉。

　　甲 方： 乙 方：

　　代表人： 代表人：

　　二0XX年 月 日